Bonga cash платит за регистрации. Какие инструменты доступны. Как зарабатывать в партнерке Бонгакеш

16.02.2019

на разработку дизайн-макетов и верстку

г. Тюмень

2010 г.

Именуемое в дальнейшем «Исполнитель», . Н., действующего на основании Устава, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в совокупности именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (в дальнейшем - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность осуществить для Заказчика разработку дизайн-макетов страниц для интернет-ресурса и верстку разработанных макетов.

1.2. Технические требования к макетам и верстке, являющиеся предметом Договора определены в «Техническом задании» (Приложение), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Стоимость и порядок оплаты определяются в Приложении 3, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. При увеличении объемов и/или интервалов оказываемых услуг, либо при необходимости оказания дополнительных услуг стоимость и сроки настоящего договора корректируются соответствующими дополнительными соглашениями Сторон.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель берет на себя следующие обязательства:

2.1. Разработать дизайн-макеты страниц интернет-ресурса и произвести их верстку в соответствии с «Техническим заданием» и «Календарным планом».

2.2. Передать разработанные макеты в формате PSD (Adobe Photoshop) с разбивкой по слоям и сверстанные страницы в предусмотренном настоящим договором порядке.

Заказчик берет на себя следующие обязательства:

2.3. Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию, материалы для выполнения работ по разработке дизайн-макетов и их верстке в соответствии со сроками, указанными в «Календарном Плане», при этом сроки отсчитываются с момента заключения настоящего договора.

2.4. Принимать выполненные Исполнителем работы по Акту сдачи-приемки в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.5. Оплачивать счета в соответствии с условиями, предусмотренными в приложении №3 к настоящему Договору.

2.6. Разрешить Исполнителю использовать название компании Заказчика в списке клиентов Исполнителя.

Исполнитель вправе:

2.7. Пересмотреть сроки и стоимость выполнения работ, в случае усложнения Заказчиком требований к «Техническому заданию» (увеличение объема информации, изменение концепции), сверх изложенных в Приложении 1 к настоящему Договору.

2.8. Использовать программные разработки, созданные в рамках работ по данному Договору, в своих последующих работах.

2.9. Исполнитель имеет право для выполнения отдельных работ привлекать 3-х лиц (подрядчиков) на договорной основе при сохранении этими лицами условий коммерческой тайны .

Заказчик вправе:

2.10. При появлении в процессе разработки дизайн-макетов и их верстки новых задач, идей и решений направлять Исполнителю необходимые изменения в «Технические требования» (Приложение 1), после согласования с Исполнителем сроков производства работ, порядка их выполнения и дополнительной оплаты.

2.11. Самостоятельно осуществлять модификацию и адаптацию разработанных макетов и сверстанных страниц после их передачи.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Предоставление услуг по разработке дизайн-макетов и их верстке начинается с момента подписания данного Договора.

3.2. Разработанные Исполнителем макеты и сверстанные страницы передается Заказчику в соответствии со сроками, определенными Сторонами в «Календарном плане». Под передачей макетов и страниц понимается передача готовых результатов (файлов) на носителе информации.

3.3. Передача выполненных этапов работ оформляется двусторонними Актами с указанием в них реализованных решений. Срок подписания Актов не позднее 3-х (трех) дней с момента представления Заказчику.

3.4. Если предоставленный вариант не устраивает Заказчика, он формулирует для Исполнителя (письменно или посредством электронной почты) свои замечания или предложения. Исполнитель в течение 10 (десяти) дней с момента предоставления варианта предоставляет Заказчику для утверждения либо новый вариант, либо исправленный дизайн-макет. Срок выполнения работ увеличивается пропорционально на соответствующее число дней.

3.5. Техническое задание может уточняться в процессе разработки только по обоюдному согласию, причем в случае предоставления дополнительных материалов, усложнения, увеличения объема, и т. п. Стороны заключают дополнительное соглашение, регламентирующее стоимость и порядок оплаты Заказчиком дополнительных работ.

3.6. Работы по созданию дизайн-макетов и их верстке в соответствии с утвержденной Концепцией начинаются после предоставления Заказчиком всех необходимых материалов.

3.7. В течение 5 (пяти) дней с момента передачи Исполнителем готовых макетов и сверстанных страниц Заказчику, при отсутствии претензий последнего по исполнению работ, Заказчик обязан принять результат выполненных работ. Передача готового результата оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки работ, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

3.8. При непредставлении Заказчиком информации или претензий по результатам работ по договору в течение 3-х (трех) дней с момента передачи ему Исполнителем макетов, выполненные работы по этапу или по договору в целом считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Заказчик самостоятельно отвечает за содержание информации предоставленной для выполнения работ по настоящему Договору, за ее достоверность, чистоту от претензий третьих лиц и правомерность ее распространения (наличие авторских, смежных, промышленных и других прав).

4.2. В случае неоплаты выставленных счетов Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения счета, Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить работы по данному Договору до погашения задолженности.

4.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ он уплачивает по требованию Заказчика пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

4.4. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из настоящего Договора или Приложений связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой. В случае недостижения согласия спор рассматривается в Арбитражном суде г. Тюмени.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств.

5.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны, заключившие настоящий договор, обязуются обеспечить конфиденциальность информации, обладающей коммерческой ценностью. К указанной информации относятся сведения, касающиеся условий технического задания и планов выполнения этапов работ, хода исполнения договорных обязательств по разработке и передаче файлов, суммы и порядка оплаты выполненных работ, сведения включающие практический опыт специалистов, участвующих в реализации настоящего договора. Стороны предпримут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение указанных сведений или ознакомление с ними третьих лиц без взаимной договоренности.

6.2. Условия коммерческой тайны сохраняются в течение 5-ти (пяти) лет с момента завершения работ.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде с согласия обеих сторон и действительны только при наличии подписи уполномоченных представителей.

7.2. Вносимые в договор дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в течение недели со дня получения извещения об этом и оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

7.3. Действие настоящего договора может быть прекращено в следующих случаях:

7.3.1. В случае неоплаты выставленных счетов Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения счета. В свою очередь такое расторжение не освобождает Заказчика от выплат всех долгов.

7.3.2. В случае полного невыполнения работ вследствие форс-мажорных обстоятельств.

7.3.3. По обоюдному согласию сторон, с предварительным письменным уведомлением не менее чем за 30 дней.

7.4. В случаях расторжения Договора по причинам, отличным от перечисленных выше, вопросы перерасчетов и выплат решаются по соглашению Сторон.

8. СРОКИ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все извещения и сообщения, посланные в связи с выполнением настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде на русском языке и считаются правильно оформленными, если они были посланы заказным письмом посредством факсимильной связи, или доставлены курьером по фактическому адресу сторон.

9.3. Настоящий договор написан и подписан в г. Тюмени, с передачей оригинальной копии каждой стороне. Обе копии оригинала имеют равную юридическую силу.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Техническое задание на разработку дизайн-макетов и верстку

В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется разработать ___ (__________) дизайн-макета(ов) страниц для интернет-ресурса в формате PSD (Adobe Photoshop) с разбивкой по слоям со следующим содержанием:

§ Главная страница с предложение дня;

§ Страница со списком предложений;

§ Детальная страница с предложением;

§ Страница оплаты.

А также, произвести верстку разработанных дизайн-макетов.

ПОДПИСИ СТОРОН

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Договору на разработку дизайн-макетов и верстку

№ __ от ______________ 2010 г.

Календарный план разработки дизайн-макетов и верстки

ПОДПИСИ СТОРОН

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Договору на разработку дизайн-макетов и верстку

№ __ от ______________ 2010 г.

Стоимость и порядок оплаты

1. Общая стоимость работ по разработке дизайн-макетов и верстке составляет __________________ (_________________________________) рублей.

2. Авансовый платеж составляет __________ (_________________________________) рублей и выплачивается Заказчиком сразу после подписания настоящего Договора на основе выставленного Исполнителем счета.

3. Второй платеж составляет __________ (_________________________________) рублей и выплачивается Заказчиком в течение 5 дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ на основе выставленного Исполнителем счета.

ПОДПИСИ СТОРОН

по наполнению сайта в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика выполнить работы, указанные в п.1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные работы.

1.2. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика выполнить работы по наполнению сайта контентом, созданию дополнительных разделов и каталогов, в объеме и на условиях, предусмотренных Приложениями к Договору. Стоимость работ, порядок оплаты и сроки их выполнения также определяются Сторонами в Приложениях к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемыми частями.

1.3. Исполнитель без согласования с Заказчиком вправе привлечь третьих лиц для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. В случае привлечения Исполнителем для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц, Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за качество и своевременность сделанных работ, выполненных привлеченными третьими лицами в рамках настоящего Договора, как за свои собственные.

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Исполнитель производит работы со дня зачисления предоплаты на расчетный счет Исполнителя согласно п.4.1 Договора и утвержденному Сторонами Приложению к настоящему Договору.

2.2. Сроки выполнения работ определяются в Приложениях к настоящему Договору.

2.3. В течение рабочих дней после выполнения работ Исполнителем Заказчик обязан проверить Сайт на наличие смысловых, орфографических и грамматических ошибок, неработающих гиперссылок, негрузящихся рисунков и сообщить замечания Исполнителю. Исполнитель обязан устранить выявленные ошибки в течение рабочих дней. При непоступлении замечаний от Заказчика в -дневный срок порученная Исполнителю работа считается выполненной.

2.4. После предоставления Исполнителем откорректированной версии Сайта в распоряжение Заказчика Стороны подписывают Акт на выполнение работ-услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1.Исполнитель обязуется:

3.1.1. Выполнять работы в соответствии с утвержденным Приложением к Договору.

3.1.2. В случае возникновения вопросов, требующих дополнительного согласования с Заказчиком, приостановить выполнение работ, уведомив Заказчика по электронной почте или по факсу.

3.1.3. По требованию Заказчика информировать Заказчика о ходе работ.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Исполнителем.

3.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения условий настоящего договора, предупредив об этом Заказчика за календарных дней до даты отказа, по истечении которых договор считается расторгнутым.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, оплачивать услуги Исполнителя.

3.3.2. По требованию Исполнителя предоставить информационные материалы, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору в срок, указанный в запросе Исполнителя. В случае непредоставления информационных материалов в срок, срок выполнения работ по данному запросу продлевается на время просрочки предоставления информационных материалов.

3.3.3. Передать Исполнителю код доступа к панели администрирования сайта.

3.3.4. Гарантировать правомерность информационных материалов, самостоятельно решать вопросы авторского права и смежных прав на предоставляемую информацию и нести ответственность за ее соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

3.3.5. Своевременно оформлять Приложения к настоящему Договору, в которых согласовываются условия наполнения сайта контентом.

4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена, общая стоимость работ по Договору и порядок оплаты согласуются Сторонами в Приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью.

4.2. Оплата производится Заказчиком на основании счетов Исполнителя путем безналичного перевода денежных средств по банковским реквизитам, указанным Исполнителем.

4.3. Днем оплаты считается день, указанный в отметке банка о приеме платежного поручения. При этом исполнением денежных обязательств Заказчика в целях настоящего Договора признается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

5.1. Исполнитель не позднее рабочих дней после завершения работ по настоящему Договору предоставляет Заказчику Акт на выполнение работ-услуг.

5.2. Заказчик в течение рабочих дней со дня получения Акта на выполнение работ-услуг обязан подписать Акт и возвратить его или в такой же срок направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта. Невозврат либо неподписание Акта и непредставление мотивированного отказа в установленный срок является фактом признания полного выполнения договорных обязательств со стороны Исполнителя, подлежащих оплате Заказчиком в полном размере стоимости услуг по согласованной цене.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по настоящему Договору, Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, согласованных сторонами в Приложениях к Договору в соответствии с условиями п.4.1 Договора, Исполнитель вправе требовать уплаты штрафной неустойки в размере % от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки платежа.

6.3. За нарушение Исполнителем сроков выполнения работ, согласованных сторонами в Приложениях к Договору, Заказчик вправе требовать уплаты штрафной неустойки в размере % от стоимости услуг по соответствующему Приложению, в котором было выявлено нарушению, за каждый день просрочки.

6.4. Исполнитель не несет ответственности за содержание и качество распространяемой Заказчиком в сети Интернет информации, товаров и услуг Заказчика.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, устанавливаемых настоящим Договором, если это неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы понимаются в соответствии с п.3 ст.401 ГК РФ.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, но не позднее 48 часов, информировать другую Сторону о наступлении и прекращении подобных обстоятельств и об их влиянии на возможность исполнить обязательство в письменной форме. Такое основание освобождения от ответственности имеет силу с момента возникновения действия непреодолимой силы. Отсутствие уведомления возлагает на нарушившую Сторону обязанность возместить убытки за ущерб, который в ином случае мог быть предотвращен.

7.3. По прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана немедленно приступить к исполнению своих обязательств, вытекающих из настоящего Договора.

7.4. Действие непреодолимой силы отодвигает исполнение обязательств на срок, в течение которого имеет место такое действие. Если подобное состояние невыполнения любой Стороной обязательств, вытекающих из настоящего Договора, продлится более трех месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив письменно об этом другую Сторону.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае просрочки одной из Сторон своих обязательств на срок более календарных дней.

8.3 . Права и обязанности сторон по настоящему договору не могут быть переданы или уступлены каким-либо образом третьим лицам без предварительного письменного соглашения сторон.

8.4. По настоящему договору стороны вправе передавать друг другу документы с использованием средств факсимильной связи и электронной почты. Такие документы будут считаться врученными с момента получения отправителем документа от принимающей документ стороны уведомления о получении сообщения. Данное сообщение должно содержать полностью время принятия документа, фамилию, имя, отчество, должность принявшего документ сотрудника, а также его подпись. При этом подлинники отправленных документов должны быть представлены отправляющей стороной не позднее дней.

8.5. Полученная в процессе исполнения настоящего договора информация о коммерческой деятельности любой из сторон, новых знаниях, технологиях, решениях является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласия другой стороны по настоящему договору.

8.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении сторонами настоящего договора, будут разрешаться по возможности путем переговоров. В случае не достижения согласия, спор передается на разрешение Арбитражного суда .

8.7. Настоящий договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.8. Все приложения и изменения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью при условии их подписания уполномоченными лицами, а также скрепления печатями сторон. При изменении условий настоящего договора, обязанности сторон возникают в измененном виде с момента заключения соответствующего соглашения, если иное не предусмотрено самим соглашением.

Партнерская программа сайта bongacash.com работает с 2012 года. Участникам программы предлагается монетизировать свои интернет-ресурсы с помощью привлечения посетителей к общению с webcam-моделями.

Какие инструменты доступны

Сервис предлагает партнерам:

Анимированные баннеры с информацией на языке пользователей (всего доступно 26 языков);
. всплывающие окна;
. баннеры-мессенджеры, имитирующие переписку с моделью;
. текстовые ссылки для перехода на сайт (если веб-мастер использует свои промо-материалы);
. API-модули для демонстрации моделей, находящихся онлайн;
. встраивание на сайт партнера чат-комнаты;
. Парковку к сервису собственных доменов с возможностью авторского дизайна.

Как зарабатывать в партнерке Бонгакеш

Для привлечения посетителей к общению с webcam-моделями партнеры могут использовать как собственные ресурсы (сайты с адалт-тематикой и порталы для знакомств), так и арбитражные схемы с покупкой тематического трафика в баннерных и тизерных сетях. Ограничения - запрет на спам ссылок по электронной почте и на трафик с сайтов, пропагандирующих детскую порнографию, насилие, зоофилию.

Посетители, перешедшие на bongacash.com по партнерской ссылке и зарегистрировавшиеся на нем, закрепляются за веб-мастером навсегда.

Сколько можно заработать

Сервис предлагает две схемы заработка: фиксированный платеж за бесплатные регистрации посетителей и процент от оплат приведенных пользователей за совершение моделями приватных действий.

Стоимость одной регистрации варьируется от 5 центов до 2,5 долларов в зависимости от географии трафика (за регистрацию посетителей из России начисляется 1 $). При этом если трафик окажется неплатежеспособным, по достижению минимальной суммы вывода вознаграждение может быть пересчитано в меньшую сторону. По альтернативной схеме веб-мастеру перечисляется 25 % от оплат приведенных им клиентов.